Оставить заявку

Судебная практика и кейсы

15 февраля 2017

Защита истца в апелляционной инстанции о взыскании неустойки и компенсации морального вреда по договору строительного подряда

Клиент:

Колдунов А.А.

Оппонент:

ООО «Строительная компания ЭЛТЕК»

Результат:

Аппелляционная жалоба оставлена без удовлетворения, решение суда первой инстанции оставлено без изменения

Суть спора

Взыскание с застройщика суммы неустойки и компенсации морального вреда по договору строительного подряда.

Позиция истца

Физическое лицо обратилось с апелляционной жалобой на решение суда первой инстанции с требованием о взыскании неустойки и компенсации морального вреда и об отмене решения суда первой инстанции. Истец в своих требованиях указал, что между ним и застройщиком был заключен договор подряда от 23.09.2014 г. и последующие дополнительные соглашения по отделке и оборудованию здания в срок до июня 2015 года. Истец считал, что ответчиком нарушены сроки выполнения работ, в связи с этим просит взыскать с ответчика неустойку в размере 12 347 704 руб. 72 коп., сумму неосновательного обогащения 90 927 руб. 48 коп., проценты на сумму обогащения 2 003 руб. 34 коп., расходы по оплате государственной пошлины 56 792 руб. 36 коп. и компенсацию морального вреда 100 000 руб.

Судом первой инстанции в пользу истца были взысканы: неустойка в размере 800 000 руб., штраф 402 500 руб., расходы на госпошлину 11 200 руб., компенсация морального вреда 5 000 руб.

Позиция ответчика

Наш клиент (строительная компания) иск не признал и возразил на апелляционную жалобу.

Этапы решения проблемы

  • сбор и подготовка необходимого пакета документов;
  • подготовка и подача возражения на апелляционную жалобу;
  • представительства в судебном заседании.

Решение суда

Выслушав мнения сторон и ознакомившись с материалами дела, суд пришел к выводу об оставлении решения суда первой инстанции без изменения. Наш клиент добился отказа в удовлетворении апелляционной жалобы.

Денис Дубовик Денис Дубовик
Управляющий партнер

Практики:

  • - судебные споры
  • - банкротство
Оставить заявку